Otthonról álmodtak és most messzebb van, mint bármikor. Csak álom marad valóban?
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ค. 2022
- Rékáék tetőtérbeépítését már láthattátok. Illetve a padlást, ahol a tetőtérbeépítésnek kellene lennie. Hitel, pénz, ígéret, ajánlat, mi több szerződés is volt, de a beköltözés nagyon távolinak tűnik.
Hogyan jutottak el ide?
Mi az oka, hogy nincsen kész?
Mindezt Réka meséli el most nektek.
a passzívház könyvedet itt rendeld meg:
www.egyszeruen-passzivhaz.hu
A történet előzményeit itt találod, láthatod, miért keresték meg a SzakiEllenőrt:
• Kétségbeesett építtető... - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
![THE TOYS x NONT TANONT - ดอกไม้ที่รอฝน (spring) [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/pPa1d5cC8M4/mqdefault.jpg)
Csodálom hogy még senki sem ásta el ezt a patkányt! A szép az hogy ez még mindig szabadlábon van és milliókkal húzkod le gyanútlanokat akik adósságba verik magukat, de ha az ember nem fizet ki egy csokit a boltban akkor körözést adnak ki ellene! Itt tartunk!
Kedves Réka! Fogsz kapni hideget-meleget. Ne vegyél magadra mindent, legyetek bátrak és ne hagyjátok az igazatokat! Mi a Király házasak vagyunk, hasonló cipőben járunk... Kitartás! 🫂
Szia sajnállak titeket bele se merek gondolni min mentek át
Kedves Eszti, aranyos vagy🤗 hasonló jókat, mielőbbi beköltözést, kapja meg mindenki, ami jàr ..
Jó, hogy itt vagy! Mi történt a film óta? Sikerült befejezni a házat?
@@timberman1713 nem, teljes bontás kellene. A vállalkozó a független szakértő megállapításait is vitatja, úgyhogy csak a per fog tudni dönteni. Egyelőre nem volt tárgyalás sem.
@@kmetykoeszti Sajnálom, hogy így jártál! Sok erőt kívánok!
Az ilyen söpredék vállalkozónak mondott alakokról miért nem lehet fotókat, neveket közzétenni, hogy a jövőben senki ne szaladjon bele az ilyen esetekbe? A kárusultnak kell szégyenkezni és az arcát adni, hogy jogorvoslatot szerezzen? Ez a műsor akkor teljesedne be igazán ha a gazember csalók feketelistára is kerülnének és nem csak a minőség de a kivitelezők respektje is javulna!
Szomorú eset,sajnos sokan járnak így .Meg kell tanulnunk ,hogy milyen a jó szakmunka illetve a rossz szakmunka és ami közte van!Ezért kérünk minél több videót a tisztességes szakemberektől..
Rékának és családjának kitartást és egészséget kívánok .
Ha már tudod akkor már te is meg csinálhatnád.
A ,,vállalkozóra,, kíváncsi lettem volna, remélem veszi a bátorságot és kamera elé áll! Ha másért nem is, de legalább az emberek felismerjék és messzire elkerüljék...
Azèrt ez durva, se kèsz ház, se pènz, csak a hitel maradt a családnak. Èn lehet vègső elkeseredèsemben megkeresnèm a kivitelezőt ès elásnám az erdőben, aztán lesz ami lesz! Mert a magyar igazság szolgáltatás sz..rt sem èr, lehet pereskedni èvekig de mindenki tudja, hogy soha nem fog megtèrülni a megrendelő kára.
Magyar igazságszolgáltatás nem létezii, csak Jogszolgáltatás.
@@kamarton ez igaz, de egy gyilkost azért csak megfognak és börtönbe zárnak.
@@PPOOPP33FREEMAIL ja és még megigényel 30 millát, mert nem működött a cellájaban a tv...
@@kamarton ez nem az a sztori ne keverjük ide és amúgy sem így van.
Tökéletesen igazad van. Jól agyoncsapkodni az ilyen retek vállalkozót. Legalább több embert nem tud tönkre tenni
Az azért teljes mértékben leírja am agyar ipari kamarát és bíróságot! Egy olyan vállalkozó aki bizonyítottan átveri és zsarolja megrendelőit sőt a csalás teljes fogalmát kimeríti és ennek ellenére tudja folytatni tevékenységét! Gusztustalan hogy mennyire töketlen és feleslegesek a törvény betartatói!
Sajnos ez teljesen általános jelenség manapság. Apróságokért elkaszálnak, ilyen "bicskanyitogató" átverésekért/csalásokért/lehúzásokért stb... pedig lóf...t nem kap az ember. Nesze neked 10 millió Ft-os palatető bontás, majd végleg eltűnés...
Kedves Ádám
Nagy igazat írt. Volt már kezdeményezés pár éve, hogy szakmákra bontva legyen egy lista a kamara (minisztérium) honlapján,ahol
értékelni lehet a kivitelezőket több szempont alapján. Határidő, elszámolás, tisztaság, elérhetőség stb.
Ezt egy szakmai lapban olvastam, akkor több ellenérv panaszkodott arra, hogy visszaélésre ad okot az indokolatlan NEGATÍV értékelés.
Anno egy fórumon erre azt találták ki, hogy nem jelenik meg automatikusan a negatív értékelés,azt megvizsgálná egy "moderátor", aki az értékelt vállalkozót is felkéri
a beérkezett vélemény tisztázására. Védekezés lehetősége. Bár ha csak csillagozás lenne pl. mint árukeresőn 1-5 csillagig, akkor a moderálás kihagyható szerintem.
De sajnos sokan "még" nem nőttek fel ahhoz, hogy a kritikát is elfogadják. Megrendelő-Kivitelező egyaránt.....
Szerintem ha egy pályakezdő burkoló a konyhapultnál a sarokba a hűtő mögött túldörzsöli a fugát és nem lesz a legszebb, azt illene tolerálni,igaz
a burkolónak is kompenzálni , kijavít vagy vagy kevesebbet kér x forinttal. Itt azért mindenki LUXus kivitelezést kér és vár,de ha kimondod hogy 20 ezer/nm akkor HŰHA.....
A korrekt megbeszélés és papírozás lenne az alapja mindennek, de valamiért annyira hitelesen hiszünk el mindent, mert azt a szaki mondta......,
mért akarna becsapni? Mi haszna belőle? Hát ez !!!!!!
Nem kell becsapásra gondolni, de megbízni sem kell felelőtlenül egy idegen emberbe...., mert az ingatlanos ajánlotta....!?
Tessék elmenni referencia munkákat megnézni, becsöngetni és megkérdezni, hogy mennyire voltak elégedettek a kivitelezővel????
TAPASZTALATBÓL mondom, hogy nagyon segítőkészek az emberek és őszinték....., nekik aztán mi érdekük lenne elferdíteni ha korrekt volt elfogják mondani, ha nem azt meg pláne...
Ezért kell környékbeliekkel kiviteleztetni.....
Vicc ez az ország, hogy a Pestre járnak x-y megyékből a vállalkozó dolgozni, innen meg x-y megyébe...és fordítva is igaz....
Ha valaki specialista, kimagasló szaki stb. okés , hogy hívják, de ....bau kft,életemben nem hallottam róla, de elhívom mert ráér és fent van a neten......
Én kőművesként úgy gondolom, hogy szemléletváltás kellene mindkét oldalról....
Megbecsülni egy jó szakembert helyben ha van. Korrektül állni a megrendelő vágyaihoz és álmaihoz és felrázni ha hülyeséget kér, vagy szakmailag rosszat.
Igenis a szakember felelőssége, hogy ne csináljon "kontár" munkát. (a kádba lengő dugaljat, hogy ne kelljen kiszállni ha merül a telefon)... Vagy cement nélkül betonozni,mert az olcsóbb.
Ha kitart a megrendelő , elköszönni és odébb állni.
De ha kér valamit és azért nem csináljuk meg , mert jaj akkor vésni kell még fél órát, és inkább ne....
vagy ami még rosszabb azért csináljuk rosszabbul, mert lusták vagyunk kivésni,levinni, felrakni stb.
Tessék dokumentálni mindent ami elhangzik. Felvenni a beszélgetést, a megállapodás részleteit és az alapján elkészíteni egy szerződést ami korrekt
és felvételt megőrizni mindkét félnek. Természetesen ELMONDANI? HOGY FELVÉTEL LESZ.
Aki ebbe nem megy bele már gyanús. DE UTÁNA szerződés PAPÍR róla.
El kell érni egyszer végre ide, hogy partnerek legyenek a felek.
Elnézést ha hosszú lett, de meg kell érteni mindenkinek kell változni ,kivéve aki már alapos, jogszerű és korrekt... (fehér holló sajnos)
Én évek óta azt mondom, hogy kellene egy független szervezet aki a Michelin étterem ellenőreihez hasonlóan értékelnék a szakembereket. Egy étterem ha részt akar venni ebben a “buliban”, akkor olyan munkát végez ami értékelhető és örül az ellenőrnek, mert a csillag amit kap az kiemeli a többi közül. Így a vásárló tudja hogy mit várhat a pénzéért, az eladó pedig többet kérhet el a termékért. Én nem bánnám ha az én munkámat így ellenőriznék…
@@lajosbarcza4360 Tudod miért járnak pestre dolgozni ? Mert ott meg fizetik őket nem picit . Pl Festő mázoló vállalkozó barátom nem is vállal máshol munkát. Mondjuk egy 50 m2 es lakásért el kérhet egy millát , vidéken ezt ki ejtené a száján lapáttal hajtanák el. Érdekes jövő áprilisig van be táblázva.
Én csak egy dolgot nem értek. Az ingatlanosnál fel volt írva mint kivitelező, és nem tűnt fel az ingatlanosnak, hogy eddig a fél várost átverte? Ne máár.. Ez számomra erősen visszaosztás gyanús..(ráadásul ismerős!)
Sajnálom a hölgyet, remélem hamar jóra fordul minden. Jók a videók. Köszi
Az ingatlanost hidegen hagyja, hogy kinek mi hogyan épül meg. Neki meg van a pénze az eladásból.
Új építésű projekteket úgy értékesítésenek, hogy nincsenek tervek. Olyan vállalkozási szerződés tervezetet adnak, hogy ajaj. Olyan hazugságokat mondanak, csak vegyél meg mindent.
Saját tapasztalatom szerint 10 ingatlanosból 6-7 inkompentes vagy rossz indulatú.
@@daniadino4366 Sajnos inkább 10-ből 9,9 az arány!
@@akosszucs1455 azért szerintem nem ennyire rossz a helyzet... én ismerek jó, sőt kiváló ingatlanost, illetve lakáskeresés során azért találkoztam jó szakemberrel.
Köszönjük a Szakiellenőrnek, hogy ilyen segítőkész.
Én megkérdezném ,hogy mi volt ebben a segítőkészség ?
Semmivel nem lett előrébb a pár mint előtte. Jó egészséget ,kitartást mondani könnyű,de kérdem ha jogi útra megy az ügy akkor beleáll abba a szakiellenőr ?
Mivel végzett valamennyi munkát a csalást nehéz lesz bizonyítani ! Kell egy "igazságügyi" aki felméri a meglévő állapotot (ami nem kevés összeg) és sajnos többnyire ezt a feljelentőnek kell állnia az elején, akik nyilván az építtetők lesznek. Minősíteni a munkát pedig akkor kellene nyilvánosan(még ha szemmel látható is a silányság) ,ha abba a bíróságon is beleáll és nem az építtetővel viteti el az esetleg ebből adódó terhet !
@@tamasnagy1506 A sztori megosztása, tanulságos. Bár nem gondolom hogy Tóbiás erre gondolt.
@@noranagy4995 Így van Nóra. Arra értettem,hogy a Szakiellenőr viszhangot add arra, hogy mennyi kókler vállalkozó van az országban. Valamint közli, hogy miként kell választani vállalkozót és kiben lehet bízni vagy nem bízni.
Kedves Tamás, most jöttem a bíróságról, mert a vállakozó lelke nem bírta a kritikát...El is hajtották rendesen...erről csak ennyit. A véleményem pedig bíróság nélkül is az, ami!
@@SzakiEllenorén csak egyet nem értek. Magyarországon miért fizetnek előre bármennyi összeget? Külföldön teljesítés után kell fizetni. Általában ez részekre van osztva. Nálunk pl 60% mikor álltak a falak és kész volt a gipszkarton a szobákban. 30% mikor kész van a ház szinte teljesen. És átvételnél a maradék 10%. Én anyag vásárláson kívül egy fillért nem adnék, csak abban az ütemben ahogy halad az építkezés. Az nem a megrendelő problémája, hogy a vállalkozónak nincs pénze megcsinálni azt amit bevállalt. Ez az előleg is igazából egy hülyeség. Először teljesítsen aztán küldheti a számlát a megbeszélt munkafolyamatok elvégzése után. A gyári dolgozó sem kap előleget, hanem a hónap végén az elvégzett munka alapján kapja a pénzt.
nagyon sajnálom. Lehet hogy előbb kellett volna kőrbe kérdezni a kisvárosban . Lehet a mester abból értene ha barátságosan elbeszélgetnének vele. Nem csak a hölgy, de sok alvállalkozó is besétált csaló halójába.
Már az elején a papírfecninél zavartam volna ell,kíváncsi lennék a kézírásra..másik meg rajzok nélkül hogy lehet megtervezni valamit vagy szóban???Én szobafestőnek tanultam és szakmai számításon úgy tanultam hogy mindent tételesen leírva mire milyen mennyi anyag került menyiségben és a végén a megvett anyagok ára számlával ellátva..Az anyagot ami megmarad azt nem viszük ell ha csak a tulaj azt nem mondja neki nem kell a negyedzsák gipsz vagy 3deci festék stb...
Ez közönséges csalás. Mehet a TEK a vállalkozóért!
Még a NAV se foglalkozik vele! Nem hogy a TEK! Mi a fűtés szerelőt jelentettük fel csalásért a rendőrségen, de szeptember óta nem igazán történt semmi. A "mester" egyszerűen el se megy az idézésre. Pert indítani meg egy ideg, idő, és pénztárca ölő tevékenység. Tényleg jó lenne egy csoport ahol a vállalkozókat össze lehetne írni név szerint, hogy ezekhez senki ne forduljon!
"az ügyvéd azt tanácsolta, hogy ne nyilatkozzon" az ilyeneket fültől fülig...
Mit javasol, ilyen esetben mit lehet tenni? Kamarai bejelentès? Ügyvédi felszó levèl eg másik vállalkozó javítási ajánlatával? polgári per? milyen esèlyei vannak a megrendelőnek ès mit tudnak e tanácsot adni? Segítsèget előre is köszönöm!
Az ilyenekből nem csak a pénzt, a szart is kiverném...
Azért csinálja mind, mert azt hiszi, megúszhatja. És még ő fenyegetőzik?
Ha nem boldogulsz. keress meg bátran.
Mi cégünk is csak részletes ajánlatot ad egy összegű ajánlat az max egy ajtó beépítése de komplex munkát csak rèszletest adunk siralmas mi folyik ebben az országban
Lakásfelújításban vagyok. Mindent én csinálok. Ilyen világot élünk. Olcsóbb megvenni a szerszámokat megtanulni a dolgot és szépen türelemmel neki esni mit szakikkal bajlódni akik csak értetlenkednek meg trehanykodnak.
Dettó tesó. Ingyen én is el tudom úgy szúrni, mint mások.
Nalam is ez a helyzet. 1 kib* ott mestert hivtam a futesre, de meg o utana is en dolgoztam met 3 helyen csopogott a rendszer.. Sokaig tart, nem minden tokeletes de semmi sem rossz!
Én is ebbe a klubba tartozók🤔
@@pterks911 csak akkor vagy be vagy telve, vagy nagyon magas áron dolgozol, ami mostmár az átlagnak elérhetetlen
@@pterks911 akkor te évekre előre bevagy tablazva.
sziasztok ,mi lett a vége?
Az a falazas a hölgy mögött hogy nézz ki? Nem vagyok kőműves de most vagyunk benne egy felújításban a nejemmel családommal barátaimmal de minden kulonbul nézz ki. Én kismeretuvel csináltam a valyogon a koszorút és ezerszer kulonbul nézz ki. Sajnálom a hölgyet. Nem lesz ebből pénz sztem.
Ez. falazat a 90-es éveket idézi, ugyanis akkor készült. Egyébként valóban nem szép, de függőleges, a fugák habarccsal telítettek. A feladatát betölti.
Az ilyen régebbi házaknál, a tűzfal 90%-ban így nézki belülről ahol csak padlás van, kívülről "szépen" van megcsinálva.
Az a szomorú,hogy simán meg ússzák ezek a "szakik"
A szóban forgó vállalkozó nevèt honnan lehet megtudni?
A komment szekcióban megtalálja.
Én ezért gondolkodok mobil vagy hasonló házba. Vannak kivitelezők 10-20 év tapasztalattal. Gyorsabb is meg jóval kisrbb az esélye a kókány munkáknsk. Van ahol meg lenet nézni az előző munkákat is. Persze összegbe hasonló vagy olyan 80%-a a tégnapépületnek. De a hagyományis építkezésen sokkal több a buktató. Víz, villanyszerelő, burkoló, ács, kőműves, segédmunkás..stb ha csak az egyik hanyag már borul vagy késik az építkezés, egyik a másikra vár. Ha elbassza valamrlyik még több idő még több pénz.. aztán elfogy a lóvé akkor meg ott állsz letolt gatyával. Nem beszélve a lopásokról. Itt egy zsák cement ott egy akármi..stb
Hasonló helyzetben vagyunk mi is. Pereskedés elkezdve, ….
Nincs aki felhívja egy haverja telefonjáról ,hogy lenne egy megbízás taliznak és eltörik a térdét ?
Kitartást kívánok az éppíttetőknek. Érzésem szerint hiányzik néhány apróság: kiviteli terv, tételes költségvetés, jogászt látott vállalkozási szerződés, műszaki ellenőrzés...lehet, hogy emeli a költségeket, de nem véletlenül. A leszomorúbb az, hogy ilyen előkészítéssel a hitelt fel lehet venni.
Mit lehet csinálni?
Ki kell hívni a vállalkozót.
10 db tagbaszakadt etnika ember 100.000 ft-ért elbeszélget vele, hogy amivel jött kocsi azt most aláírja, hogy az övék. Amúgy óvoda elé is beállnak ha kell.
1 hét alatt profi munkával ádva a bevállalt munka.
Megtörtént...erősebb kutya.
Ez már nem a 90’ es évek!
@@SzakiEllenor Ez már rosszabb!
Sok scifi-t nézel, vagy mesefilmet.
@@pirosszirom8998 Nincs Tv-m, moziba nem járok. A kivitelezőm a szerszámait sem tudta elvinni de ki sem lett fizetve.
Mikor odaatam a telefonomat, hogy most tárcsáztam a 107-t (akkor még nem volt 112), elrohant...érdekes.
@@jozsefantal4769 Gratu, én az alvilági figurák megbízását tartom rázósnak, nem jó velük üzletelni. Üdv.
Szívesen láttam volna egy linket mikor sorra veszik a hibát.
Én ilyenkor azt nem értem, hogy az alvállalkozók mit púposkodnak a beruházónál ilyenkor? A tulajdonossal nincsenek szerződéses viszonyban, semmivel nem bízta meg őket, hanem generállal bízott meg valakit, aki továbbadott részmunkákat. Csak vele vannak jogviszonyban.
Heló a királyházas házzal mi van?
Lesújtó szakértői vélemény készült...lesz folytatás!
@@SzakiEllenor gondolom volt ott baj nem kevés várom mi lesz belőle szegény megrendelőket meg sajnálom
Azt én is nagyon várom . Továbbra is azt gondolom hogy a vállalkozó/kivitelezőnek már rég rendbe kellett volna tenni a dolgot . Ha én most építkeznék , tuti elkerülném ezt a céget , és vajon rajtam kívül még hányan ? Kedves vállalkozóknak azt kéne megérteni hogy bárki hibázhat , de helyre kell hozni ,és akkor nincs gond .
Ott is jó lenne tisztázni, hogy tényleg mindenki hülye volt és csak a tulaj volt helikopter.
@@akossovak3551 Csaló szélhámosokra nem hat a "lelki fröccs".
Elkell vinni Bíróságra! Vagy csak beszélgetni a sza... Parádés
A neveket ki kell mondani. Törjük már meg ezt a dogmát, hogy a bünözőnek több a joga... Név arc, úgy ahogy az építtető is adta!
Amikor uj SQ8asban láttok ilyen embereket, akkor kb. ez van mögötte. 100M HUFból a tisztességes ember termel mondjuk 10M HUF-ot évente. és akkor már ügyes. Ha ügyeskedik az adókkal, akkor mindjárt 35-40M lesz belőle. És ha így csinálja, hogy jobbra-balra tartozik, akkor simána 90M körüli a nyereség. tehát a tisztességes és nem tisztességes között 9x a difi. Viszont ha senki nem jelenti fel, akkor ez sokáig tud működni. kb. 2 perc alatt rá lehet keresni neten minden cégre, és elég könnyű kiszűrni az ilyen vállalkozókat.
Elég sok lehetőség van arra, hogy mi az eredője egy ilyen munkának. Ismertem egy olyan vállalkozót, akit úgy adtak tovább az ügyfelek, hogy "akkor kapod meg a következő munkát, ha ezt ennyi árengedménnyel csinálod meg". Már indulásnál önköltségi ár alatt volt a végösszeg. Így ő az alkalmazottakat nem fizette ki, maga a munka minősége nem volt rossz. A munka végéig csak csöpögtette a fizetést, majd a végén telefonszám csere, új brigád, és kezdődött minden elölről. Egy idő után, mikor már egyre többen keresték, és már nagyon kezdett izzani a talpa alatt a talaj, akkor egyszerűen felszívódott..
ha valaki nem szakosodott a keresgélésre, merre érdemes rákeresni?
Nem fizette ki az alvállalkozókat, de felhívtátok az alvállalkozót, mondjuk a villanyszerelőt, hogy mik ezek a lógó vezetékek, milyen munkaminőségre szeretné felvenni a pénzt?😃
Ez azért furcsa nekem is.... Pénzt nem láttak a munkájukért, de azért javítsák már ki a hibákat... Jó, az a másik oldala, hogy elsőre is meg lehet csinálni teljesen jól is a munkát. Akkor nem kell javítgatni a hibákat.
A megfelelő teljesítés az alap. Utána lehet pénzt kérni. Réka fodrász , nem epitesztechnikus . De azért egy idő után nekik is furcsa volt a haladás és a pénzigény uteme.
Így van. Az alvállalkozó is csak akkor kérhetné a pénzt a fővállalkozótól, ha tisztességesen elvégezte a munkát. Itt szerintem senki nem volt a toppon.
@@vlmworld az elmondottakból nem derül ki, hogy milyen megállapodás volt az alvállalkozók felé - ami nyilván nem is tartozik az ügyfélre. Nem is értem miért az ügyfélhez mentek rinyálni, ha nem velük kötöttek szerződést...
@@SzakiEllenor Mint utaltatok rá volt szerződés ! Abban nem voltak ezek az alapvető kérdések tisztázva ,ki ,mikor és milyen teljesítés alapján fizet ? A "furcsa volt" elég kevés ha van szerződés!
👍👌
Ilyenkor amikor már az alvállalkozók is kaparják az ajtót hogy nincsenek kifizetve, érdemes tartani velük a kapcsolatot és ha odaáig jut a dolog, együttes erővel nekimenni a kivitelezőnek. (jogi értelemben persze, ha már annyira tökös hogy a pereskedéstől se fél)
Egyébként én nem vagyok híve az elhamarkodott sárdobálásnak, a többi videóban megszokott "mégjóváteheti" hozzáállást teljesen korrektnek tartom. Ugyanakkor ez a csaló - ha igaz - többeket is átvert már, építtetőket és kivitelezőket egyaránt, a párbeszéd lehetőségét elutasította, ezért úgy gondolom hogy rászolgált volna arra hogy nyilvánosságra kerüljön a neve.
Ne tudd meg, hogy szaladgál a rendőrségre!
Nem akarom osztani az észt és nagyon sajnálom Rékáékat, hogy így átverték őket, de elhangzott ugye az a kijelentése: " Nem értünk hozzá." Ha nem értek az építkezéshez akkor keresek egy műszaki ellenőrt aki mindent elmagyaráz és/vagy felügyel. Pontosan nem tudom mennyit kér egy műszaki ellenőr,de azért egy ilyen beruházásnál nagy valószínűséggel meg tudja spórolni a munkadíját.
Nem ilyen egyszerű..egy kész vagyont kérnek ...nagyon sokaknak az pont nem fér bele...' nem keres mindenki vagyont a munkájával' hogy milliókat tudjon kidobálni...
Hát nekem volt a kivitelező mellett egy műszaki ellenőr.Már nem emlékszem mennyibe került,de nem sokba..Hetenként kijött,körbe nézte,ha nem volt akkora meló akkor jött mikor hívtam,hogy nézzen rá,hogy jó lesz-e amit csinálnak.Nekem a kivitelező részszámlákat nyújtott be mindig az elvégzzett munka után.Talán az új tető faanyagáért meg a cserépért adtunk előre,de az is le lett papírozva.
@@amonraa71 Talán? :) :)
Mi komplett ház építésébe fogtunk, hasonlóan jártunk, bár nálunk volt rendes szerződés. Az utolsó mondatok, valamint a kivitelező reakciói viszont kisértetiesen ismerősek. Ki volt ez a cég vagy személy? Valahol találok róla információt, hogy esetleg nem ugyanarról van szó, akivel mi szerződtünk?
Sajnos nem egyedi a jelenség..ez Fejér megyében volt..
@@rekastelly9026 Akkor nem ugyanarról van szó, pedig a rendőrségi feljelentés alapján nagyon gyanús lett, mert ezt nálunk is eljátszották. Kitartás, remélem megoldódik!
@@rekastelly9026 Együttérzésemet fejezem ki, nagyon megrendítő ez a kiszolgáltatottság és a segítség sehol...:( Ez egy közönséges csaló.
@@rekastelly9026 hát róla regényeket lehetne írni mély és magasépítésben egyaránt...
Én pont ezért csinálok mindent magam!
Én is.
A lépcső megvalósítás az 1ik legingoványosabb dolog meg a lépcsőkorlát 😂 8:22 😊
Pesten is meg tudok nevezni ilyen ellenjavalt vállalkozót :(
vannak gépek,amikkel szép munkát lehet végezni,és igényesen....de nem,mert a szarrágás a menő,és csak összecsapja jó sok pénzért...aztán meg nem érti a jóember,h őt miért szidják/átkozzák.taknyolás,tessék lássék módjára mindent
làttom purhabot is használták.....rendesen
Tipikus magyar "vállalkozó ". Pénzügyekhez nem ért,állandóan tartozásokban van,ami pénz bejön azt éppen a legégetöbb lyuk betömésére fordítja....aztán amikor nem jön uj pénz,széttárja a karját....
Sajnos nem a törött karját tárta szét néhányszor az a jó ember....
nem tudom hogy a károsult mögött lévő falat ki és mikor rakta én még életemben nem építettem falat de ennél különbül megcsináltam volna annyit értek csak hozzá hogy a felénél kell kettőnek találkozni
én is azon csodálkozom, hisz nincsen kötésben
Hàt igen....
Áldom az eszem hogy hűtőgépszerelőként mind villamos, mind csőszerelői, valamint gips kartoon szerelői vénailag magasan qualifikàltnak mondhatom magam, mert így kerestem egy rakat pénzt magamon, és még csak àt sem batytam magunkat az elszàmolàskor!😜🤣
Kitartàst az ifjú pàrnak, remélem sikerül zöldàgra vergődniük az építési próbàlkozóval!
Nem értem miért fizetik ki előre ha kész a munka utána kell fizetni
Ezt én is képtelen vagyok felfogni. Én villanyszerelő vagyok. Soha a büdös életbe nem kértem előre pénzt. Anyagot is úgy veszem, hogy utólag fizeti az ügyfél mikor mutatom a számlát. Na akkor kifizeti az anyagot is, és utána fizetem a boltnak. Munkadíjat szakaszosan kell fizetni. Alapszerelés kész, fizetés, szerelvényezéskor ugyanígy. Előre pénzt kérni? Akkor kell elzavarni amikor előre kéri a pénzt.
@@MrEmigres Ez nem egészen így van! Vettél már autót? Ott is jelentős összeget be kell fizetni, és bele sem ülhetsz, míg ki nem fizetted. De a kapun nem viszed ki, az is biztos.
Nem biztos ,hogy jó hasonlat??
@@SzakiEllenor Valóban nem egészen jó a hasonlat.
@@SzakiEllenor Szerintem te tévedsz! Két házat felépítettem és a büdös életben nem fizettem előre semmit. Anyagot én vettem, minden reggel ott voltam és megbeszéltük mit csinálnak, mi kell hozzá nekik. Hetente az elvégzett munka függvényében lett kifizetve a munkájuk. Nem volt fő meg alvállalkozó, én szerveztem a munkát közvetlenül a melósokkal. Teljesen beteg dolog sok tíz milliókat odaadni egy megbízhatatlan szélhámosnak. Az autó egy késztermék, standard jellemzőkkel és jogilag biztosított háttérrel, hírnevükre vigyázó márkakereskedésekkel. Totál rossz a példád.
Ha jól értem a megrendelő elégedett volt a kivitelező munkájával egészen addig a pontig, míg az alvállalkozók nem jelezték, hogy nem lettek kifizetve a kivitelező által, emiatt a megrendelő megtagadta a fizetésta kivitelezőnek, holott a kivitelező és az alvállalkozók között megkötött szerződésekhez aligha lehetne bármilyen köze. A kivitelező jogosan tagadta meg a munka befejezését, hiszen szerződésszegés történt a megrendelő részéről. Az, hogy a munka minőségében nem megfelelő az meg egy másik történet, ahogyan az alvállalkozók ügye is. Előbbit a megrendelőnek jeleznie kellett volna a kivitelező felé, pontosan megjelölve hogy mivel nem elégedett, utóbbihoz meg semmi köze.
Értem én, hogy a kivitelező sáros, de a bíróság nem érzelmi alapon fog dönteni.
Szerintem meg a megrendelő azért tagadta meg a további kifizetéseket, mert a munka nem az elvárt tempóban, és minőségben haladt. A bizalom is erősen megcsappant, amikor a kifizetetlen alvállalkozók a megrendelőt kérdezték, hogy kapott e pénzt a fővállalkozó. Aki a teljes összeg kb 85%-át megkapta, de a munka mégis csak 50%-on áll a képek alapján. Ha levesszük a szükséges utólagos javításokat, akkor csak 30% az elkészülés aránya. A bíróság ezt is fgyelembe fogja venni. Főleg ha lesz a megrendelő kezében egy szakértői vélemény.
Tényleg? Az is teljesen ok,hogy pl.az ablakokat elvitte az alvállalkozó,mert nem lett kifizetve? Te meg még ezek után odatolnál pár millát?
Te láttad a videót , vagy a kacsa meséket láttad?
@@SzakiEllenor már bocs, de hogy jött ahhoz, hogy egy harmadik félnél tárolt ablakokat elvigyen? Ez kicsit olyan, mintha a ki nem fizetett gazda eljönne hozzám és a hűtömből kiszedné a borsóját, amit a Tes*o-ban vettem...
@@RockBanditable A kivitelező azzal fog védekezni, hogy mivel nem kapta meg a teljes összeget, ezért nem tudta kifizetni az alvállakozókat.
Honnan tudod, hogy azóta az alvállalkozók ki lettek -e fizetve, illetve hogy milyen arányban?
A bizalom a videoban elhangzottak alapján nem a munka minősége miatt "csappant meg", hanem mert x alvállakozó jelezte, hogy nem lett kifizetve, amihez a megrendelőnek az ég világon semmi köze, az alvállalkozó és a kivitelező közötti vitás ügyek nem a megrendelőre tartozik, emiatt nem hiszem, hogy megtagadhatná a fizetést, ha egyébként a kivitelező folytatta volna a munkát. Más a helyzet, hogy ha az alvállalkozó el se végezte a munka ráeső részét, de nekem a video alapján úgy tűnik, hogy amíg a munka haladt a kivitelező részéről és fizetve volt, addig az alvállalkozók is elvégezték amit kellett.
A nem beépített ablakok azután lettek elszálíltva, hogy a megrendelő már elutasította a további kifizetéseket a kivitelező felé, tehát a kivitelező már levonult.
a hölgyre jó lett volna egy mikrofon
Ha egy megyéről van szó,hogy talál ennyi alvállalkozót? Mert ha sehol se fizet,azért annak hamar híre megy.
üdv !Gyakorlott véleményem a következő.Ha vállalkozni akarsz legyen pénzed meg finanszírozni minimum a saját kapacitásod munkabérét Az átadásig!Ha nincs ,ne vállalkozgas szegődj el alkalmazásba!Soha nem kertem előlleget sehol,az anyagot vegye meg az építtető bőven elég az ha a kereskedőnek van haszna rajta a oszt el van kerülve egy csomó probléma!
Eddig ez a legkorrektebb válasz amit vállalkozó, kivitelező írt !!!!!!
Csillagos 5-ös.
Ja. De ezek a szélhámosok nem vállalkozni, hanem pénzt kicsalni akarnak.
@@lajosbarcza4360 Tudod te, hány "csillagos ötös" szöveg után koppantak megrendelők?
Hogy tud nyugodtan aludni az ilyen 🙄 tönkre tett egy családot
Szomorú ez az egész. Tudom milyen várakozással teli izgalom az miközben épül-szépül a háza az embermek. Ezt a helyzetet nem írigylem. Kitartás!
En ilyenkor mar onbiraskodnek...
En ezert nem dolgozok fovallalkozonak. Kizarolag egyenesen az ugyfellel kotok szerzodest
Nekem is vannak álmaim,mikor a polikarbonátot leszegeltetik mert ugy olcsóbb ,szelemencsavar helyett feisercsavar,,menetesszárral.ujterasz 20cmalappal, de jólegyen.
Csak azt nem vették bele hogy 19-22 ig 5x ősére nőtt az alap anyag költség. Illetve a munka dijak is vele nőttek. Egy példa 250 ft / m 2,5 vezeték 750 ft /m lett egy hónap alatt. ;) A fa anyagról ne is beszéljünk mert napi ára van. Álom világba él a hölgy , melyik alvállalkozó megy oda melózni ha egy fillért nem kap?
Én 25 évig ácskodtam, annak tanultam,szerettem! Sajna én is ezért hagytam abba, tettem le a szekercémet mert engem is csak dolgoztattak és nem fizettek azok akiknek(vállalkozók) dolgoztam!
De amíg dolgoztam láttam a sok átverést amit sokszor szóvá tettem a megrendelő felé hogy ezt meg azt ne hagyja! Pár millám elúszott a sok nemfizető munkaadó miatt! KészVÉGE!
nem értem alvállalkozó vagyok, s elmegyek ugy barhova is epitkezni, hogy egy kanyi fityinget nem kapok??? Tudom ez a trendi de halo 2022 irunk. En se megyek ugy tankolni hogy majd hozom a penzt valamikor...ezt a maszlagot itt lehetne megfogni. Mert nincs penz nincs ablak nincs munka. Hihetetlen
Újból: TILOS ELŐRE FIZETNI.
Aki előre kér az NEM VÁLLALKOZÓ.
Fázisonként lehet fizetni.
Kész az esztrich beton. Ok. Ellenőrzés, jó: fizetünk.
Nem jó: nem fizetünk. Sőt: kártérítés, kötbér.
Én is előre kérek, minimum a felét.
Nem vagyok vállalkozó, csak néha maszekolok.
@@pterks911 Kérjed.
Látod vannak akik fizetnek!
@@jozsefantal4769 Ha te nem vagy erre hajlandó, nem sok szakember fordult még meg nálad.
Szerintem.
És az ilyen megrendelő lakni fog a híd alatt. (Nem talál kivitelezőt.)
Atya ég🤦♀️Sajnálom a fiatalokat ,hogy így jártak.Elképedve néztem ezt a videót,mivel én is szoktam ilyen munkákat vállalni és tiszta szégyen ez a kivitelezőnek nevezett egyszerű csaló😢Ki ez ?Van e valami haladás már az ügyben?Esetleg már sikerült e befejezni az otthont ?
Még egy két év és ezek a vállakozók ehezni fognak ti pedig nyerni.Tessek mindenképp feljelentést tenni a vállalkozó ellen,majd a bíróságon nem lesz ilyen nagy a szája...
erre azért ne vegyél mérget.
Üdv Van egy hasonló ügy épp a településen nálunk egy sok gyermekes családdal. Vállalkozó lelépett majd a teljes összeggel a munka amit felvállalt egyrészt semmit nem ér életveszélyes és közel sincs a végéhez sem az egésznek. Sehol nem foglalkozik vele senki. Sem a rendőrség sem a bíróság de még ügyvéd sem vállalta fel az ügyet?
Mi a megoldása ennek a dolognak hogy minden a helyére kerüljön. Ráadásul a gyermekek holléte a tét a családban, mert hogy elvehetik őket a körülmények miatt?
atyaég:(
Kell vele egy találkozó és elkell törni a lábát.
@@drjoci Nem elég a baja szegénynek , nem elég hogy nagy családos , fenyegeti a gyám ügy , szív az építkezéssel , még a lábát is eltörnéd? ;)
@@sevenhorse8563 XD bazd...
Sajnos az ilyen szemetek miatt nem lehet bízni már senkiben sem,ezek után honnan tudhatja valaki hogy ki a rendes kivitelező.
Tudnék ide írni olyan vállalkozót aki mindent is elvállal. De nem ért semmihez. Nem szakmája egyik építőipari szakma sem. 8 általánossal burkol, falaz... Stb. Olcsó. Ennyi szól mellette.
Nagyon nyögvenyelős ez a riport,az asszonyka képtelen összefüggően,folyamatosan beszélni.Több az eeee,öööö,mind az értelmes beszéd!
Gondolkodjál már egy kicsit! Ekkora katasztrófa van a család, stresszbe van a hölgy, nyilatkozik, amit egyébként soha nem csinált és akkor még reklamálsz. Majd beíratom beszéltek mikor egy kurzusra riporttal alanyaimat. Rendben van így
De azert költött a házra is
Az mar mas dolog hogy felveszi a pénzt és el is tűnik...
Azt gondolom, hogy az információ áramlás nagyon gyenge ezen a téren. Mindenki használja a Facért, miért nincsenek erre csoportok?
4- referencia. Ezt a kellemetlen szitut elkerülték volna
Nagyon bátor az aki laikusként műszaki ellenőr nélkül belevág helyszíni érdek képviselet nélkül.
erre egyre többen rájönnek. Sok próbálkozó van, rendes vállalkozó helyett!
@@SzakiEllenor Az a baj, hogy aki rájön, legtöbbször a saját rossz tapasztalata alapján jön rá, és akkor már késő. A legszánalmasabb dolog a világon, ha valaki visszaél a bizalommal. Ez általánosságban is igaz, nem csak az építőiparra.
Baszki azért ez egy padlás beépítés, az is mindent elmond a mai viszonyokról hogy valaki ehhez generál kivitelezőt hív, persze rohadjon meg az ilyen vállalkozó, de ezt a melót egyedül is röhögve meg lehet csinálni 1 év alatt munka után délutánonként...
@@adamjeroskovics109 ez hülyeség. Nem mindenki ért az építőiparhoz, és nincs mindenkinek ideje erre. Vagy a saját munkájával többet keres, mint amit kifizet a szakinak. Ezért bíz meg szakembert a kivitelezéssel.
@@RockBanditable Elnézést a feltételezésért, de a hallottak alapján a hölgy se nem otp igazgatósági tag, se nem visznek százmilliós vállalkozást, így a mai árak mellett a "többet keres" és a "nincs ideje" verziókat kilőttük... Természetesen mindenki azt csinál amit akar, de ez a vállalkozó haljon fájdalmas kínhalált, az emberek meg nézzenek kicsit magukba mit ér meg a lustaság...
Úgy látszik , ez a " becsületsértésért , meg nálam a hitelrontásért is , feljelentéssel fenyegetődzés " a tisztességtelen "vállalkozók" bevett szövege ! :(
Gyerekek ez komoly,vagy csak paródia?????
Anyós fölött építkezni? Köszönd meg a vállalkozónak hogy így alakult. Megmentette a házasságotokat meg a jövőtöket.... Puszi :DDD
Divatja van a veszélyes sportoknak.
Kérdezni szeretnék 2019ben adott árajanlatott és 2022 ben kezdtek el az épitkezest , nem is ettem vagy nem hangzott el rendesen a videóban de " 19
és "22 közt nagyot emelkedtek az árak . Nem a vállalkozót szeretném védeni de az hangzik el hogy "19 ben adott árajánlatot ami alapján vettek fel hitelt viszont "22 Ben vagy már "21 Ben nem annyiért lehetett megvenni az anyagot sem , ha anyagostól vállalta . Viszont az hogy az alvállalkozókat nem fizette ki az már aljas dolog , viszont a megrendelő nem várhatja el hogy az alvállalkozók ingyen fejeztek be a munkát mivel nem velük szerződött.
nem is várja el hogy ingyen fejezzék be, de a hibákat azért kijavíttathatják, nem?
@@SzakiEllenor azzal egyet értek: a hibákat ki kel javítani és elindul egy ördögi kör egyik részről (alvállalkozók )dolgoztak hibásan amiért nem kaptak bért , a tulaj meg fizetett ( nem az alvállalkozóknak ) de nem kapott érte rendes munkát
Erdemes lenne meghalgatni a masik felet is.
@@rekastelly9026 én azt kívánom és remélem hogy meg oldódik ez a baj , és kiszorulnak előbb utóbb az ilyen " csaló kontárók "
@@milakzoltan920 így van . Nem védek én senkit, de viszont sokszor van az hogy és szerintem mindenki tudja amit sokan nem mernek felvállalni és beismerni : a megrendelők részéről is az van hogy ez meg az belefér az őszeg-be mert eszébe jutott valami módosítás és még a másik hogy minél hamarabb azzonal de most rögtön , a vállalkozó ( kontár ) részéről hogy hogyan tudnék minél több pénzt megtartani mit ne rakjak vagy hagyak ki vagy csak ahogy szokott lenni legyen a helyén valahogy amíg ki megyünk.a kapun . Sajnos ez egy őrdogi kör . Általában a hazugság olyan mint a hitel lehet hogy most jól jön de előbb utóbb fizetni kel érte . Ja és ez mindkét félre vonatkozik . Nem ítélkezzen csak a véleményem mondom el .
De ha egy válalkozó nem bir be finanszirózni egy munkát ne válalja .ha fele meg van akkor fizetés a fele és ha kész akkor meg elszámolás!szerintem.
Hát igen, normális esetben. De ez a valóság, ahol nagyon sok ilyen és ehhez hasonló eset van. Nekem az a tapasztalatom, hogy 10 vállalkozóból 6-7 ilyen munkát végez.
@@daniadino4366 ez nem egészen így van, csak 1 rossz munka híre gyorsabban terjed mint 1000 jó munkáé.
@@lorinczmark7877 Manapság ott tartunk, hogy az 1 jó munka híre pillanatok alatt terjed.
@@lorinczmark7877 trobnak igaza van, a jó munka híre is gyorsan terjed.
@@lorinczmark7877 Ez nem igaz. Senki nem dicsekszik el vele, hogy átverték.
A háttérben az méretlen fővezeték? "Méretlen fővezetéket épületen belül és az épület határoló falán műanyag védőcsőben vagy
szerelőaknában mindig a fal külső részében kell vezetni." (Vagy tévednék?)
Remélem rendeződik a helyzetük megnyugtató módon, elfogadható időn belül.
Az a fővezeték szerintem 1980ban került beépítésre. Most meg maradt a helyén, jó lesz az.
A fővezeték a legkisebb gond itt sajnos.
Nagyon Fontos és ezt tudom csak javasolni mindenkinek aki Magyarországon családiház építésben vagy felújításban gondolkodik:
1. SEMMIKÉPPEN NE ADJATOK ELŐRE PÉNZT SENKINEK!!!! - Csak olyan vállalkozót bízzatok meg aki rendelkezik elegendő forrással a munkálatok elvégzéséhez, ..akinek nincs elegendő forrása az nagy valószínüséggel nem is rendelkezik megfelelő háttérrel ehhez az ipari tevékenységhez aminek nyilván megvannnak a maga okai.
2. ÉRDEMES INKÁBB DRÁGÁBB DE MEGBÍZHATÓ VÁLLALKOZÓT KERESNI, LEHETŐLEG OLYAT AKI NEM KÉR ELŐRE PÉNZT!!!
3. INKÁBB BIZTOS HÁTTERÜ ÉPÍTŐIPARI CÉGEKKEL KÖSSETEK SZERZŐDÉST NE EGYÉNI VÁLLALKOZÓKKAL!!
4. HA VÁRNI KELL EGY KOMOLYABB KIVITELEZŐRE AKKOR INKÁBB VÁRJÁTOK MEG AMIG ELTUDJA VÁLLALNI A MUNKÁT NÁLATOK MINTSEM, HOGY MEGBIZZATOK EGY KOKLERT AKI AZONNAL MINDENT MEGIGÉR MAJD CSERBEN HAGY TITEKET!
5. MINDENKÉPPEN INKÁBB JÓ HÍRÜ ÉS HOSSZABB MULTRA VISSZATEKINTŐ VÁLLALATOKKAL DOLGOZZATOK EGYÜTT.
Ezt kb leírhattad volna 1 pontba is..
Nagyon jó tanácsok egytől egyig mind! Te építkeztél mostanában ? Nem hinném , hogy találnál olyan kivitelezőt aki a fenti kritériumoknak megfelel és családi házakon dolgozik. Az hogy nem fizetsz előre ( a kivitelezés teljes költségének egy részét ) az nem működik az én tapasztalataim szerint. Miért is tenné bele a vállalkozó a pénzét a te projektedbe.... Aki beleteszi a pénzt az mindig a projekt tulajdonosa legyen az ingatlanfejlesztő vagy magánszemély
@@gezaosztie2200 igen több projektünk is van jelenleg is Magyarországon, Olaszországban és Németországban egyaránt. De otthon is minden régióban lehet találni tőkeerős kivitelezői csoportot, és senki nem mondta, hogy rögtön mindig mindent azonnal kell bárkinek is kifizetni. Ez itt a legnagyobb gond, hogy lusták az emberek szétszedni az igényeiket és reszfeladatokban írásban megegyezni. A jogszabály pedig pontosan kimondja, hogy kinek mik a kötelezettségei, ha gondolod akkor szívesen segítek tájékozódni ebben-abban .. további szép napot.
@@BreezeOcean Igen én, egyébként nem is hívnék generál kivitelezőt, hanem szépen sorban hívnám a szakembereket, persze alapos háttérlekérdezés után. Viszont nagyon nehéz dolog ilyet találni, alapvetően nagyon kevés ember végzi a munkáját szívvel-lélekkel (mint pl. én) meg amit tud az ember csináljon meg maga, én már egy kőműves, festő autodidakta szakmát elsajátítottam. Körömcipőben tipegek a vakolatért, habarcsért az OBIba:D
Te nagyon okos vagy, sajat karodon tanultal ennyit?
Nagyon halk! :(
Hát, remélem hogy a bíróságok nem az ilyen patkányoknak adnak igazat és igenis megnyeritek azt a pert!
Nálunk a kivitelező amit hibázott azért húzott le az elkészült munkából tételeket. Mert mindenki hibázhat, azért állja is a derekát. Igazából szinte a maximumot ki tudtuk hozni az adott házból.
Szerintem ezt ők pörgették túl. Ha kivitelező nem fizette ki az alvállalkozókat, ehhez a megrendelőnek semmi köze. Látva a munkákat, nem is csodálom, hogy nem fizette ki őket. Tipikusan az alvállalkozók kavarták a szart miután összekókányoltak valamit.
Tanuld meg azt csináld magad amit tudsz.
Name and shame
Hivatalos fekete listát kell név szerint készíteni az ilyen emberekről, büntetőjogi eljárás után.
Anyós fölött lakni? Ajjajj 😄 bátor dolog
Az ilyen csótányokat miért nem lehet lecsukni, föleg ha több megrendelőt is megkárosított. Nem kellene ennek ügyvéd fejezze be a beígért munkákat saját költségből
Hogy én mehessek a bíróságra!
A videód leforgatása alatt,inkább kipurhaboztad volna a nyílászárókat!!!Rékáéknak,meg csak gratulálok!!!
Ja, a harmadik kezemmel!🤪
A szart kiverném a vállalkozobol....az kurvaisten.....azt lehet perelni....amikor az ósszes csontot eltórtem A kezébe majd gondolkozik
ehelyett mi mentünk a bíróságra! De bezonyám!