Kesinlikle çok haklısınız. Ama bu süreçler yapı denetimcinin ya da numunecinin insafına/keyfine bırakılmamalı. Bu mağduriyetleri önlemek için yasal düzenlemeler titizlikle yapılmalı.
Kolay gelsin ibrahim bey ben 6 aydır uğraşıyorum 5 tane yapı denetim değiştirdim hala anlaşma sağlayamadım gerekçe bakanlığın belirlediği paranın dışında para istiyorlar neymiş uzakmış neymiş sen çeşmede ev yapıyorsun orası başka bir cumhuriyet diyorlar !! Her değişimde 18 gün kaybediyorum 6aydır bir yapı denetimle anlaşamadım !! Adeta bir çete düzeni oluşturmuşlar bir birleri ile iletişime geçip neden anlaşma sağlanmadığını öğrenip para alamayacaklarını anlayınca biz yapmak istemiyoruz düşürelim diyorlar. çevre ve şehircilik bakanlığı il müdürlüğünü arıyorum telefonlara çıkmıyorlar kısacası tam bir rezillik !!
Aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Saçlarım beyazladi bu durumdan. Bu enflasyonla isin gecikmesi telafi edilemez durumlar doğruyor ekonomik açıdan.Bence süreler ile ilgili yonetmelik çıkması gerekiyor. 2 3 gun icinde gelip kontrol edilmesi en fazla 2 3 gun sonraya beton günü yazilmasi gerekiyor.Laboratuvar yetisemiyorsa adam çalıştırsın.Proje kontrolunu bile 20- 30 gune yapmayanlar var
Selamünaleyküm İbrahim Bey....Öncelikle kolay gelsin....Yapacağınız tek şey ,bu firmalar veya belediyelerle olan ilişkilerinizin tamamını resmi yazı ,belgeli yapın .....Bundan sonrasını onlar düşünsün....Bırakın gün bazında geç gelmeyi ,saat bazında daha geç gelemez....Örneğin ,saat 14'te gelmedi 17 'ye sarktı ...bu üç saatin size olumsuz yansımalarının tamamını tazmin etmek zorunda....Bu işe sizin açınızdan ücretsiz bakacak ,yeni işe başlayan genç avukat arkadaşlarla çalışın ,böylece avukatlık ücretini karşı taraftan alırlar.Belge düzenlemesini eksiksiz ve doğru yaptığınız zaman ,dava çok kısa sürede sonuçlanır....Sağlıklı güzel günler dileğiyle.....
4708 sayili kanundan haberiniz yok sanirim sen kimsin ki saat tutacaksın resmi kontroller 10iş günu icinde testlim almalı aksi durumda bildirim yapip uzatabilirsin 😂 boyle kulaktan dolma bilgilerle devam
@@cemyilbat9221Bakın bu çok ciddi bir suçlama. Eğer şahit oldunuzsa bu konuda şikayette bulunmanız gerekmez mi? Kimi kime şikayet edeceksin diyeceksin, başınız derde girer diyeceksin ama kesin bir bilgi varsa bu yetkililere bildirilmeli. İnsan hayatı var sonunda
Gerçekten iş eziyet olmuş iş yükü fazla olan denetim firması işi almasın katılıyorum.Bu sistem bir türlü tam oturmadı inşallah düzelir kimse madur olmaz
İbrahim bey ve izleyiciler böyle durumlarda lütfen dava açın! Herkes benden olmasın diye dava açmıyor. Lütfen rica ediyorum dava açın zararları karşılasınlar.
Hep bu sorunlar var ibrahim abi dua et dökebilmişsin 1.5 ay 1 table dökemeyenler var abi. Numunecinin arabası bozuluyor pompa geç geliyor numuneci zamanında geliyor sonra basıp gidiyor. Pompa zamanında geliyor numuneci gelmiyor 1 si gelse birisi olmuyor abi çok sıkıntı..
@@kamrancetin6858 Siz doğru söylemiyorsunuz ne demek ben sadece yapı denetimin yanlışları var demiyorum numunecinin de var beton firmasının da bu arada benle mi döküyorsun beton yalan söylüyorsun diyorsun adam video atmış her şeyi doğru şekilde söylüyor. Savcılığa gitmiş sanki gidince bir şey çıkıyor sonra 5 sene mahkeme köşelerinde sürün. 1 tane su saatımız çalındı şantiyeden su şirketi polis tutanağı istedi zorla karakola gittik 1.5 günümüze mal oldu şikayetçi değiliz dediğimiz halde 1.5 gün bekledik beyfendiciğim. Uzaktan davulun sesi hoş geliiiiiii
Şuan durum çok sıkıntılı.Benim inşaatımı keyfi olarak 1 hafta 10 gün durdurdu yapı denetim. küçük bir villa.Benim hicbir suçum yokken.Döktürmem dedi betonu.Burda çok uzun olmazsa o kadar çok yazacağım ki.ama uzun olur.Ben cimere sikayetimi yazacağım.Şuan Antalya 'da bazı yapı denetim firmaları eşkıya ve mafya gibi hareket ediyor.Ve başka adlar altında rüşvet almadan işi yapmıyor.
Bende bu hafta başladım ev yapmaya anlamadım bir durum var bukadar inceleniyorsa her depremde binlerce insan nasıl oluyor binlerce bina nasıl ve neden yıkıliyor
Merhaba 1 ay bekletmelerinin nedeni 28 günlük beton sonuçlarını beklemeleri olabilir mi ? 1 ayda 2 kat çıkmış olmanız gerektiğini size kim söyledi ? Bi betonun üstüne ikinci betonu dökmen için 28 günlük numuneler kırılır beton istenen dayanımda ise bi üst kata izin verilir . Bir de numuneci dediğiniz laboratuvar ile sizin uğraşmanıza gerek yok onlara işi yapı denetim verir ve yapı denetim geldiğinde onlarda orda olmak zorundadır . Yapı denetim geldiğinde onlar gelmemiş ise ikiniz basit bi tutanak tutup çevre şehircilik il müdürlüğüne verin ceza alır laboratuvar. Yapı denetim imalat hazır olduktan sonra 3 gün içerisinde gelmek zorundadır . Ama bazıları yoruma yazmış hemen gelmek zorunda falan öyle bişe yok sadece sizin işi kontrol etmiyor çünkü yapı denetim . Beton sonucunu beklemiyorsa sizin işinizi 10-15 gün bekletemez ama sonuçları bekliyorsa doğrusunu yapıyor demektir . Bu durumda şikayet edemezsiniz çünkü zaten olması gerekeni yapıyordur.
28 gün dolmadan beton dökebilirsiniz ama onda da şöyle bişe yapmanız gerekir bi dilekçe yazarsınız 28 gün olmadan beton dökmek istiyorum numuneler kırıldığında herhangi bir olumsuz durum oluşması halinde tüm sorumluluk bana aittir . Yapıyı yıkıp yeniden yapmak yada güçlendirmek gerekirse yapacağımı taahhüt ediyorum. Yapı denetim bana 28 gün beklememiz gerektiğini bildirdi ama ben işlerimin aciliyeti dolayısıyla tüm sorumluluğu üstlenip numune sonuçları çıkmadan beton dökmek istiyorum.
Benim arkadaşım istanbulda yapı denetimci oldu 5 senede köşeyi döndü son model bmw ye biniyor 3 tanede daire aldı nasıl iş anlamadım rüşvet tam gaz sanırım ama görmedimde günahını almak istemiyorum. Hatay depreminde 2 ay orda kaldılar depremde bu kadar yıkımın 1. Sebebi kötü toprak zemnine yüksek kat imarı vermeleri dedi. 2. Sebebi beton kalitesinin zayıf olması 3. Sebebide hatalı proje ve malzemeden çalmak dedi.
Numuneci randevu verip gelmediyse, onun yüzünden beton ziyan olduysa, dava açmazsan hakkını fazlasıyla almazsan onlar sizleri ciddiye almaz. Mesaj veya mail olarak yazılı şekilde randavu andıysan ispatın varsa hemen avukata git bence
Türkiyede 10 tane deprem olsa da hic bir sey degismeyecek anlasilan. yapi denetim rüsvet istiyor verirsen, insaata bile gelmeden isini hallediyor vermezsen insaatini durduruyor. insanlar mecburen rüsvet veriyor, kalitesiz binalar ortaya cikiyor. bir deprem aninda yikiliyor. bu ülke degismez, ilk okulda hatta ailede iyi bir insan ol diye egitim verilmedigi sürece.
Evin altina yapilan bodrum garaj kismi bu toplam m2 ye dahil mi. Yani 150 m2 ev altina bodrum yapsak projede ikisinin toplami mi görünecek bu bahsettiginiz 201 m2 siniri icin yapi denetimin gelmesi durumu
Beton dökmek için yapı denetim veya laboratuvar beklenmez, gününü saatini önceden söylersin gelirse gelir gelmezse gelmez. Temelde gelmezse tabliyede gelir alması gereken toplam numuneyi tamamlar ve temelde de numune almış gibi gösterir, böyle yapmaması lazım ama bu da sizin sorununuz değildir yapı denetimin aldığı bir risktir.
İzmir'de bakanlık laboratuvar,yapi denetim ve beton firmasi dernek başkanlarını çağırdı bu konu görüşüldü. Sonuç: laboratuvar elemanları ve denetimciler pazar günleri de çalışsın mesai saatleri dışında da çalışsın. Boyle çözüm mü olur?
Bu yaşadığınız problemleri bütün inşaatlarda yaşıyor musunuz bölge olarak mı problem sizce veya şehir menkezine uzaklıktan mı kaynaklanıyor eğer dediğiniz gibi olursa 15 katlı binayı nasıl çubucak yapıyorlar
Hocam güzel işler yapıyorsunuz, elinize sağlık. Sizden kaynak olmadığını belirttiğiniz gecikmeleri aşmak adına Beton firması, Numune firması ve Denetim firması ile bir protokol imzalayabilirsiniz. Protokolde belirlenen randevu saatine uymayan firmalara uygulanacak tazminat ve cezaların açıkça belirtip bir sözleşmeyle taraflara imzalatırsanız işlerinizin gecikmesine sebep olan firmaların cezai yaptırıma tabi olmalarını sağlamış olursunuz. Bu konuda bir hukuk uzmanından da destek alarak bu protokolü oluşturmanız iyi olur.
Malesef anlattığınız gibi bir çok kişiden duydum. İnşaat yapana Allah kolaylık versin bu tür hadisler inşaatın maliyetinide yükseltir ayrıca zamanında uzatır. İnsanlarda bekliyor daire fiyatları düşse de ev alsak. Bu sistem de dairenin üretimi de uzar fiyatlarda artar. Buna devletin acil önlem alması gerekir.
Bu başlık altındaki tüm yorumları okudum..müsait olurda sorumu okursa İbrahim beyden veya konuya vakıf olan diğer inşaatçı arkadaşlardan soruma cevap vermelerini istirham ediyorum.. Öncelikle herkesin anlayabileceği bir şekilde konuyu özetleyeyim.. Diyelimki arsa statüsünde bir yeriniz var ..buraya bir ev yaptırmak istiyorsunuz ..Belediye'ye gittiniz durumu izah ettiniz ve belediye size, bizim açımızdan sorun yok dedi..herşeyi resmi olarak yaptırmak isterseniz ..evin toplam m2 si ...200m2 nin altında ise Yapı Denetime tabi değilsiniz ...199m2 her şeyi ile resmi bir inşaat yaptırmak istediğinizde buna TUS'lu inşaat diyorlar ..bütün sorumluluk bana ait derseniz yapı denetime tabi olmadan inşaatınızı yapabiliyorsunuz ...burası kısa bir özetti.. Benim durumum Kocaeli şartlarında geçerli (diğer bölgelerde farklılık gösterir mi bilmiyorum) 1000m2 arsam var ..buraya normalde 100m2 tabana oturumlu 2 tane ev yapabiliyorum.. Ekonomik şartlar gereği sadece 2 katlı toplam 140m2 ev yapmak istiyorum..Bu evi TUS'lu olarak yapabiliyorum..(yani yapı denetime ihtiyaç duymadan) ...İşte bu noktada Belediye derki ...evet 140m2 ev yapmak isterseniz ...bunu Yapı denetimsiz yapabilirsiniz .. Fakat biz sizden taahhütname almak zorundayız.😟... neye karşılık ? 😮Sizin arsanıza 2 tane ev yapılabiliyor ..bu evin birini şimdi yaptınız..belli bir zaman sonra diğer ev hakkınızı da yapmak isterseniz o zaman bu yaptıgınız evi yıkacağınızı taahhüt etmeniz lazım der... Böyle bir anlamsız ve saçma bir kural varmıdır ? Sırf belli bir zaman sonra aynı arsaya ikinci evi yapabilme hakkım baki kalsın diye 140m2 ev inşaatımı ( Ağustos 2024 şartlarında 4b yapı sınıfında ekstra 80-100 bin lira fazladan ödeme yapmam gerekecek) kendi isteğim ile Yapı Denetimli yapmak zorunda kalacağım.. Bu konuda benim için başka bir alternatif var mıdır? Farklı bir görüşü/bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim..
Selamlar bende kartepe bölgesinde evimi yapmaya başladım aynen dediğiniz gibi oluyor noter onaylı taahhütname verdim fakat benim arsam zaten 550m2 evimide dubleks 199 m2 olarak yapıyorum. 20-30 m2 daha büyük yapmak için yapı denetim derdine girmek istemedik. Şuan temel aşamasındayız hayırlısı ile bitiririz inşallah.
@@yakupsahin2143 Yeni yıldan yapı birim maaliyetleri değişti ve zam geldi. Eğer müstakil bir ev ise 4b yapı sınıfına girer ve 85bin tl gibi bir ücret çıkar. Apartman ise 45 bin tl civarı olur. Aralık ayında ödeme yapan arkadaş da yapı kullanım izin belgesini alırken aradaki fiyat farkını ödemek durumunda kalacak.
İnternet üzerinde sistemle gün-saat-denetimin kapsamı için kayıt açılacak. Denetimi yapılan üretimin fotoğraf ve videolarının da yüklenebilmesi sağlanacak. Açılan kayda riayet etmeyen taraflar devletin resmi sistemi üzerinden doğrudan işaretlenebilecek. Gecikme cezaları da mahkemesiz şekilde doğrudan kusurlu tarafından ödeme zorunluluğuyla işlenecek. İşini yapamayan da piyasada sktir olup gidecek. Bu hususun çözümü bu.
Bu gibi durumlara alışmamız lazım. Sebebi ise : artık ülkemde yaşayanların sadece ve sadece kendini düşünmekten başka çareleri kalmıyor, dolayısıyla işleyişte bir düzen ve ahenk sağlanması gün geçtikçe daha da zor olacak diye düşünüyorum. Tüm emeğe saygısı olanlar gibi bizde bize düşen görev olarak şunları bari yazalım, İbrahim Bey KOLAY GELSİN, 👍
yapı denetimlere devlet, denetçi ve kontrol mühendis mimarları atamazsa. yük yeni mezun bir iki kontrol mühendisine kalır.sistem evrak ve formaliteden tam manasıyla kurtulmaz
Orda para 3 yilda kaybettigi degeri burda 3 ayda kaybediyor. Millet bu yuzden aceleci davraniyor. Enflasyon nedeniyle para gunden gune deger kaybettigi icin bir an once bitirip satmak istiyor muteahhitler.
Selam. Eski duzende adam yerine koyulmuyordu muhendisler/yapıdenetim ! Kimsenin yaptıgı zulüm yanına kar kalmıyor. Ancak kimsenin kimseyi mağdur etmeye hakkı yok. Pis iş bu insaat işleri
Yaw abi asıl belediye yapı ruhsati ne olacak? Geçen yıl 30 bin civarında isteyen belediye bu yıl 96 bin istiyor. Devletin kendisi fahiş fiyat çekerken, diğerlerinin böyle olması normal değil mi?
binaların %90'ının demirleri yanlış, eksik ve denetimsiz bağlanıyor... yani yapılan binaların %90'ı depremde yıkılacak. yüksek katlı binalardan daire alanlar geberir gider.
hahaha. bu kadar komik iş görmedim. ibrahim kardeşim yapı denetime 2 gün önceden haber verirsin. gelirse gelir gelmezse işine devam edersin. eğer laf ederse şikayet dilekçeni verirsin çevre şehirciliğe ''işimi aksatıyor '' diye. 2. olarak yapı denetim sana beton gününü söyleyemez. sen alırsın betonunu haber verirsin yapı denetime . yapı denetimci gelirse gelir. numuneci gelirse gelir. sen her zaman işine bakarsın. küçük yerler yaptığınız için herhalde yapı denetimle çalışınca bir acemilik yaşamışsınız. haha numuneci dedi ki ''betonu iptal edin'' o numuneciyi o temelin içine gömerim.
Siz inşaat işi şuan aktif yapıyor musunuz bilmiyorum ama şuan durum çok sıkıntılı.Benim inşaatımı keyfi olarak 1 hafta durdurdu yapı denetim.Döktürmem dedi yapı denetim.Burda çok uzun olmazsa o kadar çok yazacağım ki.ama uzun olur.Ben cimere sikayetimi yazacağım.Suan Antalya 'da bazı yapı denetim firmaları eşkıya ve mafya gibi hareket ediyor.
Sizde düzgün yapın işinizi. Yaptiğınız evler depreme dayanıklımı? Daha hala sadece köşelerine kolon olan evler yapıyorsunuz oysa artık perdeli kolon depreme karşı daha dayanıklı diyor uzmanlar
ibrahim bey yapı denetimler olması gereken fiyatın 3 te 1 ine denetim yapıyorlar , alayı para peşinde , o yüzden yetersiz eleman çalıştırıyolar. gelemiyolar sahaya.
Dogru şu bu.utanmadan eleman yetersiz diyo.gelmiyo.iptalde etmiyorlar sistem.yeni is vermezmis iptali yapidenetim yaparsa.yani askıda 3 ayınız gidiyo .o yuzden rüşvet şart olmus 60 bin yada 80bin verirseniz sizinki hızlı gidiyo.gelmesine bile gerek kalmadan hallediyolar.
Kesinlikle çok haklısınız. Ama bu süreçler yapı denetimcinin ya da numunecinin insafına/keyfine bırakılmamalı. Bu mağduriyetleri önlemek için yasal düzenlemeler titizlikle yapılmalı.
Kolay gelsin ibrahim bey ben 6 aydır uğraşıyorum 5 tane yapı denetim değiştirdim hala anlaşma sağlayamadım gerekçe bakanlığın belirlediği paranın dışında para istiyorlar neymiş uzakmış neymiş sen çeşmede ev yapıyorsun orası başka bir cumhuriyet diyorlar !! Her değişimde 18 gün kaybediyorum 6aydır bir yapı denetimle anlaşamadım !! Adeta bir çete düzeni oluşturmuşlar bir birleri ile iletişime geçip neden anlaşma sağlanmadığını öğrenip para alamayacaklarını anlayınca biz yapmak istemiyoruz düşürelim diyorlar. çevre ve şehircilik bakanlığı il müdürlüğünü arıyorum telefonlara çıkmıyorlar kısacası tam bir rezillik !!
RÜŞVET İSTİYORLARDIR KİMLER ARIZA ÇIKARIYORSA NİYETLERİ KÖTÜDÜR
Bencede dertleri başkadır onların. Yoksa tabiki işlerini yapsınlar ama bu sorunların kokusu başka geliyor..
Aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Saçlarım beyazladi bu durumdan. Bu enflasyonla isin gecikmesi telafi edilemez durumlar doğruyor ekonomik açıdan.Bence süreler ile ilgili yonetmelik çıkması gerekiyor. 2 3 gun icinde gelip kontrol edilmesi en fazla 2 3 gun sonraya beton günü yazilmasi gerekiyor.Laboratuvar yetisemiyorsa adam çalıştırsın.Proje kontrolunu bile 20- 30 gune yapmayanlar var
Selamünaleyküm İbrahim Bey....Öncelikle kolay gelsin....Yapacağınız tek şey ,bu firmalar veya belediyelerle olan ilişkilerinizin tamamını resmi yazı ,belgeli yapın .....Bundan sonrasını onlar düşünsün....Bırakın gün bazında geç gelmeyi ,saat bazında daha geç gelemez....Örneğin ,saat 14'te gelmedi 17 'ye sarktı ...bu üç saatin size olumsuz yansımalarının tamamını tazmin etmek zorunda....Bu işe sizin açınızdan ücretsiz bakacak ,yeni işe başlayan genç avukat arkadaşlarla çalışın ,böylece avukatlık ücretini karşı taraftan alırlar.Belge düzenlemesini eksiksiz ve doğru yaptığınız zaman ,dava çok kısa sürede sonuçlanır....Sağlıklı güzel günler dileğiyle.....
4708 sayili kanundan haberiniz yok sanirim sen kimsin ki saat tutacaksın resmi kontroller 10iş günu icinde testlim almalı aksi durumda bildirim yapip uzatabilirsin 😂 boyle kulaktan dolma bilgilerle devam
çok güzel faydalı doğal videolar çekiyorsunuz. izlerken keyif alıyoruz ve bilgileniyoruz.
Teşekkürler
@@ibrahimvural2599 usta tek katlı 100 m2 ev fiyatı arsa hariç anahtar teslim fiyatı ne kadar olur ortalama öyle lüks değil?
Çerkezköy'de inşaatlarının varmi
BELEDİYELERDE DÖNEN RÜŞVETLERLE İLGİLİ BİR VİDEO GELİR Mİ?
Video gelmez ama yapi denetimciye rüşveti verirseniz işiniz hizlica bitiyo.gelmesine bile gerek kalmiyo.
Onlar rüşvet değil bağış😂
@@cemyilbat9221Bakın bu çok ciddi bir suçlama. Eğer şahit oldunuzsa bu konuda şikayette bulunmanız gerekmez mi? Kimi kime şikayet edeceksin diyeceksin, başınız derde girer diyeceksin ama kesin bir bilgi varsa bu yetkililere bildirilmeli. İnsan hayatı var sonunda
Gerçekten iş eziyet olmuş iş yükü fazla olan denetim firması işi almasın katılıyorum.Bu sistem bir türlü tam oturmadı inşallah düzelir kimse madur olmaz
İbrahim bey ve izleyiciler böyle durumlarda lütfen dava açın! Herkes benden olmasın diye dava açmıyor. Lütfen rica ediyorum dava açın zararları karşılasınlar.
Hep bu sorunlar var ibrahim abi dua et dökebilmişsin 1.5 ay 1 table dökemeyenler var abi. Numunecinin arabası bozuluyor pompa geç geliyor numuneci zamanında geliyor sonra basıp gidiyor. Pompa zamanında geliyor numuneci gelmiyor 1 si gelse birisi olmuyor abi çok sıkıntı..
Ayende iyisin yani.bana yapi denetim gelmedi Altalya daki znt yapi denetim cikti kuradan.ben kemerdeyim.iptal de etmedi 3 ay temel atamadık sen iyisin.rusvet vermezsen bitmez.
@@kamrancetin6858 Siz doğru söylemiyorsunuz ne demek ben sadece yapı denetimin yanlışları var demiyorum numunecinin de var beton firmasının da bu arada benle mi döküyorsun beton yalan söylüyorsun diyorsun adam video atmış her şeyi doğru şekilde söylüyor. Savcılığa gitmiş sanki gidince bir şey çıkıyor sonra 5 sene mahkeme köşelerinde sürün. 1 tane su saatımız çalındı şantiyeden su şirketi polis tutanağı istedi zorla karakola gittik 1.5 günümüze mal oldu şikayetçi değiliz dediğimiz halde 1.5 gün bekledik beyfendiciğim. Uzaktan davulun sesi hoş geliiiiiii
Allah sabır versin inşallah kardeşim
İbrahim bey bu sefer seni çok üzmüş ler ne diyelim yazıklar olsun Allah işini güzel yapanları sever
Bende aynı problemi yasadim.insaat bitmiyo 1 yıl oldu.rusvet vermeyi bilmiyodum yapidenetime verirseniz gelmiyolar bile antalya tarafi böyle donuyo.
Şuan durum çok sıkıntılı.Benim inşaatımı keyfi olarak 1 hafta 10 gün durdurdu yapı denetim. küçük bir villa.Benim hicbir suçum yokken.Döktürmem dedi betonu.Burda çok uzun olmazsa o kadar çok yazacağım ki.ama uzun olur.Ben cimere sikayetimi yazacağım.Şuan Antalya 'da bazı yapı denetim firmaları eşkıya ve mafya gibi hareket ediyor.Ve başka adlar altında rüşvet almadan işi yapmıyor.
Bende bu hafta başladım ev yapmaya anlamadım bir durum var bukadar inceleniyorsa her depremde binlerce insan nasıl oluyor binlerce bina nasıl ve neden yıkıliyor
Neden Şikayet etmiyorsunuz gerekli mercilere?
Bende aynı yaşadım şikayet etmenizde kimse ilgilenmiyo.
500 bin tl rüşvet verdim kimi kime şikayet ediyorsun . Allah yedirmesin
Selamünaleyküm teşekkürler çok güzel bilgiler veriyorsunuz Allah razı olsun sizden inşallah hayırla kalın
Bizde istanbuldayız kentsel dönüşüm kapasamında binamızı muteahati verdik yıkım yapıldı daha temel eşilmedi, eger böyle olacaksa vay halimize !
yapı denetimi siz seçemiyorsunuz, devlet kura sistemiyle atıyor, ama yapı denetimin yeterliliğini devlet kontrol etmesi lazım,
Aynen öyle kardeş
Ben o numuneciyi temele sabitlerdim bunun Bir yaptırımı olması gerekir
Merhaba 1 ay bekletmelerinin nedeni 28 günlük beton sonuçlarını beklemeleri olabilir mi ? 1 ayda 2 kat çıkmış olmanız gerektiğini size kim söyledi ? Bi betonun üstüne ikinci betonu dökmen için 28 günlük numuneler kırılır beton istenen dayanımda ise bi üst kata izin verilir . Bir de numuneci dediğiniz laboratuvar ile sizin uğraşmanıza gerek yok onlara işi yapı denetim verir ve yapı denetim geldiğinde onlarda orda olmak zorundadır . Yapı denetim geldiğinde onlar gelmemiş ise ikiniz basit bi tutanak tutup çevre şehircilik il müdürlüğüne verin ceza alır laboratuvar. Yapı denetim imalat hazır olduktan sonra 3 gün içerisinde gelmek zorundadır . Ama bazıları yoruma yazmış hemen gelmek zorunda falan öyle bişe yok sadece sizin işi kontrol etmiyor çünkü yapı denetim . Beton sonucunu beklemiyorsa sizin işinizi 10-15 gün bekletemez ama sonuçları bekliyorsa doğrusunu yapıyor demektir . Bu durumda şikayet edemezsiniz çünkü zaten olması gerekeni yapıyordur.
28 gün dolmadan beton dökebilirsiniz ama onda da şöyle bişe yapmanız gerekir bi dilekçe yazarsınız 28 gün olmadan beton dökmek istiyorum numuneler kırıldığında herhangi bir olumsuz durum oluşması halinde tüm sorumluluk bana aittir . Yapıyı yıkıp yeniden yapmak yada güçlendirmek gerekirse yapacağımı taahhüt ediyorum. Yapı denetim bana 28 gün beklememiz gerektiğini bildirdi ama ben işlerimin aciliyeti dolayısıyla tüm sorumluluğu üstlenip numune sonuçları çıkmadan beton dökmek istiyorum.
Allah sana sabır versin abim
Benim arkadaşım istanbulda yapı denetimci oldu 5 senede köşeyi döndü son model bmw ye biniyor 3 tanede daire aldı nasıl iş anlamadım rüşvet tam gaz sanırım ama görmedimde günahını almak istemiyorum. Hatay depreminde 2 ay orda kaldılar depremde bu kadar yıkımın 1. Sebebi kötü toprak zemnine yüksek kat imarı vermeleri dedi. 2. Sebebi beton kalitesinin zayıf olması 3. Sebebide hatalı proje ve malzemeden çalmak dedi.
Numuneci randevu verip gelmediyse, onun yüzünden beton ziyan olduysa, dava açmazsan hakkını fazlasıyla almazsan onlar sizleri ciddiye almaz. Mesaj veya mail olarak yazılı şekilde randavu andıysan ispatın varsa hemen avukata git bence
Türkiyede 10 tane deprem olsa da hic bir sey degismeyecek anlasilan. yapi denetim rüsvet istiyor verirsen, insaata bile gelmeden isini hallediyor vermezsen insaatini durduruyor. insanlar mecburen rüsvet veriyor, kalitesiz binalar ortaya cikiyor. bir deprem aninda yikiliyor. bu ülke degismez, ilk okulda hatta ailede iyi bir insan ol diye egitim verilmedigi sürece.
Ibrahim abi o yapi denetimcinin bilgilerini verirmisin
Cevre sehircilik il mudurlugune yazili sikayette bulunun.Dilekcenizi takip edin.Ayrica cimerden cevre sehircilik il müdürlüğüne yazili sikayette bulunun.Sonuc aliniyor.
yapı denetimin yaşadığı sorunları da anlatırsan sevinirim
Amin kolay gelsin.
Evin altina yapilan bodrum garaj kismi bu toplam m2 ye dahil mi. Yani 150 m2 ev altina bodrum yapsak projede ikisinin toplami mi görünecek bu bahsettiginiz 201 m2 siniri icin yapi denetimin gelmesi durumu
rüşvet vermesseniz ne olur adlı video dediler geldik :)
Beton dökmek için yapı denetim veya laboratuvar beklenmez, gününü saatini önceden söylersin gelirse gelir gelmezse gelmez. Temelde gelmezse tabliyede gelir alması gereken toplam numuneyi tamamlar ve temelde de numune almış gibi gösterir, böyle yapmaması lazım ama bu da sizin sorununuz değildir yapı denetimin aldığı bir risktir.
Yapı denetimin gelmeme şansına karşı elinizde yapı denetime betonu dökeceğiniz günü ve saati bildirdiğinize dair bir kanıt bulundurun.
İzmir'de bakanlık laboratuvar,yapi denetim ve beton firmasi dernek başkanlarını çağırdı bu konu görüşüldü.
Sonuç: laboratuvar elemanları ve denetimciler pazar günleri de çalışsın mesai saatleri dışında da çalışsın. Boyle çözüm mü olur?
allah sabır ve kolaylıklar versin
Allah sabır versin kolay gelsin
Bu yaşadığınız problemleri bütün inşaatlarda yaşıyor musunuz bölge olarak mı problem sizce veya şehir menkezine uzaklıktan mı kaynaklanıyor eğer dediğiniz gibi olursa 15 katlı binayı nasıl çubucak yapıyorlar
Hepsinde yaşamıyoruz ilk defa oldu sizinle paylaşmak istedim ama bu şekilde yaşayan çok tanıdıklarım var
Numuneci, neden gel-e-miyormuş? Sebebi olmalı... Kapasitelerine göre iş kotası verilmeli o zaman bu şirketlere...
S.A ustam sadece Antalya bölgesinde mi çalışıyorsunuz
Hocam güzel işler yapıyorsunuz, elinize sağlık.
Sizden kaynak olmadığını belirttiğiniz gecikmeleri aşmak adına Beton firması, Numune firması ve Denetim firması ile bir protokol imzalayabilirsiniz.
Protokolde belirlenen randevu saatine uymayan firmalara uygulanacak tazminat ve cezaların açıkça belirtip bir sözleşmeyle taraflara imzalatırsanız işlerinizin gecikmesine sebep olan firmaların cezai yaptırıma tabi olmalarını sağlamış olursunuz.
Bu konuda bir hukuk uzmanından da destek alarak bu protokolü oluşturmanız iyi olur.
yapı denetim tam anlamıyla işlerse türkiye de işlemez sistem , çünkü bizim insanımız ahlaken buna hazır değil
Zaten inşaat söktöründe bağış adında rüşvetler havada uçuşuyor şimdi birde bunlar çıktı
böyle durumlarda geciktirene ceza uygulanmalı en azından o günlük masraflar onlardan alınmalı
Malesef anlattığınız gibi bir çok kişiden duydum. İnşaat yapana Allah kolaylık versin bu tür hadisler inşaatın maliyetinide yükseltir ayrıca zamanında uzatır. İnsanlarda bekliyor daire fiyatları düşse de ev alsak. Bu sistem de dairenin üretimi de uzar fiyatlarda artar. Buna devletin acil önlem alması gerekir.
Seni ve işçilerini kaç gün beklettiyse maaş sigorta vergi yemek gidş geliş benzin vs hepsini söke söke alırsın.
Bu başlık altındaki tüm yorumları okudum..müsait olurda sorumu okursa İbrahim beyden veya konuya vakıf olan diğer inşaatçı arkadaşlardan soruma cevap vermelerini istirham ediyorum..
Öncelikle herkesin anlayabileceği bir şekilde konuyu özetleyeyim..
Diyelimki arsa statüsünde bir yeriniz var ..buraya bir ev yaptırmak istiyorsunuz ..Belediye'ye gittiniz durumu izah ettiniz ve belediye size, bizim açımızdan sorun yok dedi..herşeyi resmi olarak yaptırmak isterseniz ..evin toplam m2 si ...200m2 nin altında ise Yapı Denetime tabi değilsiniz ...199m2 her şeyi ile resmi bir inşaat yaptırmak istediğinizde buna TUS'lu inşaat diyorlar ..bütün sorumluluk bana ait derseniz yapı denetime tabi olmadan inşaatınızı yapabiliyorsunuz ...burası kısa bir özetti..
Benim durumum Kocaeli şartlarında geçerli (diğer bölgelerde farklılık gösterir mi bilmiyorum) 1000m2 arsam var ..buraya normalde 100m2 tabana oturumlu 2 tane ev yapabiliyorum..
Ekonomik şartlar gereği sadece 2 katlı toplam 140m2 ev yapmak istiyorum..Bu evi TUS'lu olarak yapabiliyorum..(yani yapı denetime ihtiyaç duymadan) ...İşte bu noktada Belediye derki ...evet 140m2 ev yapmak isterseniz ...bunu Yapı denetimsiz yapabilirsiniz ..
Fakat biz sizden taahhütname almak zorundayız.😟... neye karşılık ? 😮Sizin arsanıza 2 tane ev yapılabiliyor ..bu evin birini şimdi yaptınız..belli bir zaman sonra diğer ev hakkınızı da yapmak isterseniz o zaman bu yaptıgınız evi yıkacağınızı taahhüt etmeniz lazım der...
Böyle bir anlamsız ve saçma bir kural varmıdır ?
Sırf belli bir zaman sonra aynı arsaya ikinci evi yapabilme hakkım baki kalsın diye 140m2 ev inşaatımı ( Ağustos 2024 şartlarında 4b yapı sınıfında ekstra 80-100 bin lira fazladan ödeme yapmam gerekecek) kendi isteğim ile Yapı Denetimli yapmak zorunda kalacağım..
Bu konuda benim için başka bir alternatif var mıdır?
Farklı bir görüşü/bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim..
Selamlar bende kartepe bölgesinde evimi yapmaya başladım aynen dediğiniz gibi oluyor noter onaylı taahhütname verdim fakat benim arsam zaten 550m2 evimide dubleks 199 m2 olarak yapıyorum. 20-30 m2 daha büyük yapmak için yapı denetim derdine girmek istemedik. Şuan temel aşamasındayız hayırlısı ile bitiririz inşallah.
Depremden dolayi evim yikildi yerinde ypmak istiyorum.proje paylasabiliyormusunuz.yardimci olmak maksatdyla
Köye ev yaptiracam niyetim var inşaat işinden bu şekilde korktugumdan celil ev yaptirasim var
Sahada tecrübesi olan bir mimar ve mühendis ile inşaatın denetimi için anlaşırsanız, bu tarz sorunların önüne geçmiş olursunuz.
Reis babam vuruyordu geldiklerinde sektirerek o derece en sonunda avukat arkadasima vekalet verdik o bize akil verdi 780 tl hepsini zıplatıyor .
Biraz daha açar mısınız..diğer arkadaşlara örnek olması açısından
Yapı denetim şirketiyle ne kadara anlastiniz ortalama fiyatları ne kadar oluyor
Siz anlaşmıyorsunuz. Şehircilik bakanlığının havuzundan otomatik size bir firma atanıyor. Ücreti de m2 ve yapı sınıfına göre maliyeye ödeniyor.
@@umutozd3537 anladım hocam 300m2 bir ev için ne gibi bir ücret ödenir biliyor musunuz
Toplamda 300 m2 ev için 2023 Aralık sonu 3A sınıf yapı için 34100 tl para yatırdım ben
@@yakupsahin2143 Yeni yıldan yapı birim maaliyetleri değişti ve zam geldi. Eğer müstakil bir ev ise 4b yapı sınıfına girer ve 85bin tl gibi bir ücret çıkar. Apartman ise 45 bin tl civarı olur.
Aralık ayında ödeme yapan arkadaş da yapı kullanım izin belgesini alırken aradaki fiyat farkını ödemek durumunda kalacak.
Zararını tazmin et belgeli imzalı yap
Merhaba ibrahim bey benim incekum alanya deniz manzarali 502 m2 arsam var fiyayatini ogrenebilirmiyim?
Bu firmaları denetleyen yokmu kafalarına göre takılıyorlar
İnternet üzerinde sistemle gün-saat-denetimin kapsamı için kayıt açılacak. Denetimi yapılan üretimin fotoğraf ve videolarının da yüklenebilmesi sağlanacak. Açılan kayda riayet etmeyen taraflar devletin resmi sistemi üzerinden doğrudan işaretlenebilecek. Gecikme cezaları da mahkemesiz şekilde doğrudan kusurlu tarafından ödeme zorunluluğuyla işlenecek. İşini yapamayan da piyasada sktir olup gidecek. Bu hususun çözümü bu.
Her aşamada yapı denetim denetliyormu?
teşekkürler
Bu gibi durumlara alışmamız lazım. Sebebi ise : artık ülkemde yaşayanların sadece ve sadece kendini düşünmekten başka çareleri kalmıyor, dolayısıyla işleyişte bir düzen ve ahenk sağlanması gün geçtikçe daha da zor olacak diye düşünüyorum. Tüm emeğe saygısı olanlar gibi bizde bize düşen görev olarak şunları bari yazalım, İbrahim Bey KOLAY GELSİN, 👍
yapı denetimlere devlet, denetçi ve kontrol mühendis mimarları atamazsa. yük yeni mezun bir iki kontrol mühendisine kalır.sistem evrak ve formaliteden tam manasıyla kurtulmaz
🙏
SELAM SEVGİLİLER
200 metrekare taban oturumu mu toplam mı?
Tamamı 200m2 yi gecmicek.ben rüşvet veremedim yapi denetime.is bitmedi ve gelmediler iptalde etmiyolar.6 ayım gitti.projeyi yırttım yeniden 198 m2 cizim yaptirdim.yapidenetimsiz binayi bitirdim.
İçimden haykira haykira o numuneciye notalar dizdim.. yazıklar olsun böyle firmalara da çalışanlarınada..
Neden
120 metre kare tek katlı bir müstakil evin , belediyeden ruhsal çıkartmak kaç TL ye mal olur bilgisi olan varmı acaba
Randevu veripte gelmemenin bi yaptırımı yok adamlar ehli keyif basacan cezayı yapı denetime ama nerde kimi arayıp bulup derdini anlatabilecen
Haklı
İzmirde iş yapmıyon deme abi
Numunecilerin bazıları ekstra paralar istiyor
Beton işi rezillik akıl karı değil her detayı ayrı dert
Bir insat üzerinde üc isi bir araya getiremiyorlar uzaydan bahsediyorlar acaba büyük ihale alan mütayitlerede aynisini yapiyorlarmi soru isareti
Cimere şikayet et alsın personel senin ne suçun var zaman önemli
Bu nebiçim iş hocam.Bu sıkıntı nasıl çözülür.
Eeee almanyada inşaat lar hep böyle. Inşaat lar 3-5yil sürüyor
Orda para 3 yilda kaybettigi degeri burda 3 ayda kaybediyor. Millet bu yuzden aceleci davraniyor. Enflasyon nedeniyle para gunden gune deger kaybettigi icin bir an once bitirip satmak istiyor muteahhitler.
Selam. Eski duzende adam yerine koyulmuyordu muhendisler/yapıdenetim ! Kimsenin yaptıgı zulüm yanına kar kalmıyor. Ancak kimsenin kimseyi mağdur etmeye hakkı yok. Pis iş bu insaat işleri
Yapi denetimi cevre ve şehircilik bakanligina sikayet edebilirsiniz
Yaw abi asıl belediye yapı ruhsati ne olacak? Geçen yıl 30 bin civarında isteyen belediye bu yıl 96 bin istiyor. Devletin kendisi fahiş fiyat çekerken, diğerlerinin böyle olması normal değil mi?
Adami bulup ....
ne sövmüşdür çalışanlar
İşşn zor
yapı denetim güzel sistem ,öyle bas geç yok , eğer adam geç geliyorsa devlete şikayet edin
Cimere şikayet ettin mi
Ülkenin her yeri aynı. Kendi düşen ağlamaz
binaların %90'ının demirleri yanlış, eksik ve denetimsiz bağlanıyor... yani yapılan binaların %90'ı depremde yıkılacak. yüksek katlı binalardan daire alanlar geberir gider.
hahaha. bu kadar komik iş görmedim. ibrahim kardeşim yapı denetime 2 gün önceden haber verirsin. gelirse gelir gelmezse işine devam edersin. eğer laf ederse şikayet dilekçeni verirsin çevre şehirciliğe ''işimi aksatıyor '' diye. 2. olarak yapı denetim sana beton gününü söyleyemez. sen alırsın betonunu haber verirsin yapı denetime . yapı denetimci gelirse gelir. numuneci gelirse gelir. sen her zaman işine bakarsın. küçük yerler yaptığınız için herhalde yapı denetimle çalışınca bir acemilik yaşamışsınız.
haha numuneci dedi ki ''betonu iptal edin'' o numuneciyi o temelin içine gömerim.
Siz inşaat işi şuan aktif yapıyor musunuz bilmiyorum ama şuan durum çok sıkıntılı.Benim inşaatımı keyfi olarak 1 hafta durdurdu yapı denetim.Döktürmem dedi yapı denetim.Burda çok uzun olmazsa o kadar çok yazacağım ki.ama uzun olur.Ben cimere sikayetimi yazacağım.Suan Antalya 'da bazı yapı denetim firmaları eşkıya ve mafya gibi hareket ediyor.
Bu konu hakkında video yapabilir misin
Sizde düzgün yapın işinizi. Yaptiğınız evler depreme dayanıklımı? Daha hala sadece köşelerine kolon olan evler yapıyorsunuz oysa artık perdeli kolon depreme karşı daha dayanıklı diyor uzmanlar
ibrahim bey yapı denetimler olması gereken fiyatın 3 te 1 ine denetim yapıyorlar , alayı para peşinde , o yüzden yetersiz eleman çalıştırıyolar. gelemiyolar sahaya.
Dogru şu bu.utanmadan eleman yetersiz diyo.gelmiyo.iptalde etmiyorlar sistem.yeni is vermezmis iptali yapidenetim yaparsa.yani askıda 3 ayınız gidiyo .o yuzden rüşvet şart olmus 60 bin yada 80bin verirseniz sizinki hızlı gidiyo.gelmesine bile gerek kalmadan hallediyolar.
@@cemyilbat9221 CİMERE ŞİKAYET ET BELKİ BİŞEY YAPARLAR.
@@cemyilbat9221m2 küçük ise aynen öyle yapıyorlar işi almıyorlar yapı denetim atanması aylarca sürüyor inan o şekilde mağdur olan daha çok insan var.
Balıkesir Bandırma yapi denetim cok sıkıntı iki defadir havuza bas vuruyoruz yapi denetim is almiyor